Portal Orzeczeń Portal Orzeczeń Sądu Rejonowego w Kłodzku

przenosząca własność, opóźnienie, opóźnienie w zawarciu umowy, umowy deweloperskie, opóźnienie spółki, spółka w zawarciu, pozwany, własność przedmiotowego lokalu, rozbudowa istniejącego budynku, przebudowa i rozbudowa, akt notarialny, rynek budowlany, termin zawarcia umowy, wysokość kary umowna, wysokość odsetek ustawowych, dostępność materiałów, dzień zwłoki, własność lokali mieszkalnych, postępowanie nakazowe, siedziba

strona powodowa, miarkowanie kary umownej, opóźnienie, pozwany, zapłata kary umowna, wyłączenie odpowiedzialności strony, front robót, opóźnienie strony, sposób wykonania prac, sprawa dziennika budowy, zaawansowanie inwestycji, inwestor, wykonanie umowy, informacyjne przesłuchanie stron, umowny termin, zakończenie pracy, apelacja strony powodowej, prawo budowlane, proces inwestycyjny, kanał

strona powodowa, miarkowanie kary umownej, przebudowa drogi, prawo do dysponowania, opóźnienie, prace projektowe, projekt, inwestycja, wykonanie dokumentacji, odwodnienie, dokumentacja projektowa, pozwany, oświadczenie o prawie, nowa sieć, zwłoka, sporządzenie dokumentacji, umowa, nieruchomość na cele budowlane, oświetlenie, wykonanie zobowiązania

strona powodowa, nieterminowe wykonanie umowy, umowa w terminach, pozwany, umowny termin, opóźnienie, zgoda właściciela nieruchomości, ustalona wysokość kary umownej, wykonanie pracy, pełnomocnik substytucyjny, zmiarkowanie kary umownej, zgoda na wykonywanie, miarkowanie kary umownej, zgoda na wejście, aga, obwód, zakończenie pracy, wynagrodzenie netto, zmiana koncepcji realizacji, pełnomocnictwo

strona powodowa, należny koszt procesu, przedmiot najmu, myjnia samochodowa, zajmowanie lokali, płacony czynsz, pozwany, budynek myjni, porozumienie ze stroną powodową, zastrzeżona kara, pomieszczenie biurowe, opuszczenie lokalu, fakt opuszczenia, zarzut rażącego wygórowania kary, dysproporcja, maj i czerwiec, należna kara umowna, wysokość kary umowna, wygaśnięcie umowy, stawka czynszowa